【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告一、工程停工多久可以进行索赔
工程在施工过程中因发包人原因停工造成承包人损失的,无论停工多长时间,承包人都可以索赔。
《中华人民共和国民法典》
第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、建筑工程索赔的项目
索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:
(一)人工费
指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。
(二)设备费
可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(三)材料费
材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。
材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。
(四)管理费
此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。
依据《民法典》的规定,工程停工索赔与停工时间是没有关系的,只要工停工造成损失的,并且停工是由一方过错造成的,另一方就可以向对方索赔,按实际造成的损失赔偿。如果需要法律方面的帮助,读者可以到华律网进行咨询。
各方需对此做好充分研究和沟通,就设计费用的具体金额及支付的具体步骤和方式等事宜进行详尽的明确约定,以此来达到有效预防、避免因设计费用争议给后续各项工作带来不良影响的目的。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
北京法畅律师事务所是一家专门从事房地产、建设工程领域法律服务的专业律师事务所。北京法畅律师事务所秉持“法行无忧、畅达正义”的办所理念,坚持“受人之托、忠人之事”的服务宗旨,致力于为...
抵工程款的房子能买,建筑商出卖抵押房屋符合法律规定,一般不会发生产权纠纷。只是在办理相关手续时要注意直接与开发商签订商品房买卖合同,办理入住手续,只要手续齐全,也不会出现意外。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
总包合同并非仅仅指的是施工合同。实际上,总包合同乃是发包方将整体性的施工项目,委托给了那些持有相关施工承包资质的建筑企业,再由这些施工总承包企业以其自身的名义和信誉为建设方提供全面而完整的施工任务的一种约定。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
对于工程抵款房的买卖行为,虽然可行,但务必保持审慎态度。这种类型的房屋所蕴含的潜在风险主要表现在开发商是否因资金短缺而无法顺利进行房地产开发进程。若出现此类情况,那么购房者必定会遭致巨大的经济损失。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
当然,若在等到建设单位依法与物业服务商签订的前序物业服务协议规定的服务期终止之前,业主委员会或业主自行选择并与新的物业服务提供者签订了有效的物业服务合同,那么原有前序物业服务合同将自动宣告终止。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
建筑工程延期交付索赔,可以直接与对方协商,也可以向人民法院起诉,要求对方承担赔偿责任。我国法律规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。关于建筑工程延期交付如何索赔的问题,下面华律网小编为您详细解答。
北京法畅律师事务所是一家专门从事房地产、建设工程领域法律...
私人承包工程合同写法:写明双方之间的基本信息;应写明承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款;签字,盖章,写明签订日期。 关于私人承包工程合同怎么写的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
验收工程后进行结算的时间规定是:按月结算方式实行旬末或月中预支,月终结算,竣工后清算的方法;分段结算方式划分不同阶段进行结算;目标结算方式,以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。关于工程验收完成后什么时候结算的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
工程项目没验收导致出错,基础质量等由承包人负责;其他质量问题由发包人负责。我国法律规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。关于工程项目没验收导致出错谁承担责任的问题,下面华律网小编为您详细解答。
建设工程价款优先受偿权的起算点,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。我国法律规定,建设工程承包人行使优先权的期限为六个月。关于如何确定建设工程价款优先受偿权的起算点的问题,下面华律网小编为您详细解答。
工程款难结的办法:承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。关于工程款难结应该怎么办的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
单位工程质量验收应由建设单位负责人或项目负责人组织。关于单位工程质量谁来验收的问题,下面由华律网小编为您详细解答。