报告编号：NO.20240114*****
【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗
发包人出现拖延支付进度款、进行工程变更或未及时提供原材料等情况时，极易导致建筑工程停工，一旦承包人因此不得不停工的，必然会遭受损失。这种情况下，承包人就要及时向发包人提出索赔要求，积极主动地进行索赔。
在实践中，因为发包人原因导致工程停工的情形很多，常见的主要有以下几种情形：
1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工。
2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工。
3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工。
4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工。
这对建筑工程承包人而言，一旦因发包人原因而不得不停工的，可以要求发包人承担违约责任，赔偿相应的损失。
一般存在以下几种可要求赔偿的情况：
1、建筑工程合同对停工责任有约定，承包人可以按照约定，要去发包人承担违约责任，如支付违约金。
2、若合同无约定或约定不明的，承包人可以依法索偿。
根据合同法及相关司法解释的规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
3、双方就赔偿事宜协商不成的，承包人可以收集证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式追偿。
事实上，出现停工情况的，对双方当事人而言，最好的解决方式就是协商，成本低、见效快。要是承包人与发包人进行协商时，发现其没有协商诚意，甚至一拖再拖的，建议尽早向专业建筑工程律师咨询，积极采取法律措施索取赔偿。
《民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
以上就是小编为您整理的内容，如果是因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿，具体的赔偿数额，需要根据承包人的实际情况来确定，人民法院需要根据事实和法律作出判决。更多的问题可以咨询我们华律网的律师。
房子装修的时候大部分人都会找装修公司，装修公司也会跟业主约定好装修完工的日期，方便业主计划搬进去住的时间。但是有些施工方可能会因各种各样因素耽误了完工日期，那么房子装修遭延期业主可要求施工方赔偿违约金吗？下面，为了帮助大家更好的了解相关法律知识，华律网小编整理了相关的内容，希望对您有帮助。
杨帆律师本科毕业于中国政法大学，研究生毕业于四川省社会科学院，师从全国著名商法学家周有苏，具有良好的包括公司法在内的商法学基础。现执业超过10年，在公司法律事务、刑事控告与辩护、建...
装修是每家每户都要涉及的问题。可无论我们是请装修公司进行整装还是自己找师傅单装，都涉及到装修工程中承包人所应实施的承包义务。可是，承包人应实施的承包义务又有哪些呢?希望，华律网小编收集的以下资料能帮您解疑。装修工程中承包人的承包义务：1、按
在装修工程承包后做的过程中，总会有承包主来进行干涉一些正在进行的事情，导致工程无法顺利进行。那么那些可以被管，承包工程的权利有哪些?今天华律小编为您整理了以下资料为您答疑解惑，希望可以对您有所帮助。建设工程合同发包人有哪些权利义务，承包人有
分包单位欠款，可以一起诉总包单位。如果欠款属于工程款，可以将分包方、总包方及发包方一并起诉，要求支付工程款。特别是当存在违法分包、转包、挂靠借用资质、超越资质承包等情况时，分包合同可能被视为无效。这种情况下，分包工程的实际施工人可以在起诉总承包方的同时，一并起诉发包方，要求发包方在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担付款责任。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
是的，农民工在包工头欠款的情况下，可以起诉总承包商。根据《保障农民工工资支付条例》规定，分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。如果分包单位拖欠农民工工资，施工总承包单位需要先行清偿，然后再依法进行追偿。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
工程师或业主提供的施工图或批示错误；业主未能及时提供施工现场；合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；不可预见的自然条件；关于承包商可以得到利润索赔的情形有哪些的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
杨帆律师本科毕业于中国政法大学，研究生毕业于四川省社会科...
施工单位将承包的工程违法分包的，责令改正，没收违法所得，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。关于建筑施工企业违法发包该如何担责这个问题，下面就由华律网小编为您详细进行解答。
工程合同解除有以下几种情况，订立的工程合同违反法律规定，属于无效合同时，可以解除建筑工程合同，发包方或承包人存在过错，可能对对方造成损失或已经造成损失，或存在工程合同违约时，可以请求解除合同。为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，本站整理了一些与工程合同在什么情况下可以解除?相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。一、工程合同在什么情...
是的，农民工在包工头欠款的情况下，可以起诉总承包商。根据《保障农民工工资支付条例》规定，分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。如果分包单位拖欠农民工工资，施工总承包单位需要先行清偿，然后再依法进行追偿。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
分段结算，对于当年开工但当年不能竣工的项目，按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算;竣工后一次结算，规模较小的项目，竣工后一次结算的方式;按月结算，即每个月结算一次;双方约定的其他的结算方式。关于建设工程中对分包单位如何付款的问题，下面华律网小编为您详细解答。
分包单位欠款，可以一起诉总包单位。如果欠款属于工程款，可以将分包方、总包方及发包方一并起诉，要求支付工程款。特别是当存在违法分包、转包、挂靠借用资质、超越资质承包等情况时，分包合同可能被视为无效。这种情况下，分包工程的实际施工人可以在起诉总承包方的同时，一并起诉发包方，要求发包方在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担付款责任。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
符合以下条件的转包属于建筑工程非法转包：承包单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工;承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工等。关于建筑工程非法转包是如何认定的问题，下面华律网小编为您进行详细解答。
关于商品房竣工验收标准的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 商品房经验收合格少有有效法定的证明文件是《建筑工程竣工验收备案证》。 如开发商在办理房屋交接手续时，不能根据合同约定和法律规定取得并出示拟交付房屋的《建筑工程竣工验收备案证》，购房者有权拒收该房屋，由此产生的逾期交房的违约责任由开发商承担。
对以上内容，根据相关政策法规分析如下： 水电过户须要双方同时在场吗如何进行正确的操作 在法律层面上，水电过户应由双方亲自出席，一同前往所在地的供电局及供水局提交相关申请并填写申请表格，同时需出示所需的各项证明材料以待审核，若审理无问题则可顺利完成过户手续。 在此之前，务必确认所涉及的水费和电费均已结算完毕。 此项操作的法律依据主要源于《电力法》中的第二十七条规定：电力供应方与使用方应当遵循公平、自愿以及协商一致的原则，参照国务院颁发的电力供应与使用办法签订供用电合同时，明确规范各方的权利与义务关系。 此外，《物业管理条例》的第四十四条亦作出部分要求，即在物业管理范围之内，涉及供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视等方面的供应商们需直接向最终用户收取其对应服务费用。 当然，如物业服务企业受托代理收取上述费用时，不可对业主收取任何形式的附加费用，例如手续费等。
关于转包合同无效后应该如何结算工程款的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 1、发包人与承包人之间的工程款结算 因工程转包发生纠纷，工程转包合同被依法认定为无效时，承包人不可以要求发包人支付相应的工程款，也不可以要求发包人支付相应的人工费、管理费等成本支出。 2、承包人与实际施工人之间的工程款结算 根据合同法规定，在转包合同无效，当事人应当相互返还各自财产。 3、发包人与实际施工人的工程款结算 当承包人出现资信状况恶化、破产、法人主体资格消失等情形时，实际施工人可以根据上述司法解释，在已完成建筑工程质量经验收合格的情况下，要求发包人支付相应的工程款，但发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
关于小包工头如何讨要工程款？的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 小包工头可以通过以下方式讨要工程款： 1.向劳动监察大队投诉。 用人单位违反国家规定，拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向劳动行政部门投诉，劳动行政部门应当依法处理。 2.劳动仲裁。 发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。 3.向法院起诉。 劳动者有欠条的，可以携带身份证、户口本、欠条、起诉状及副本向法院提起民事诉讼，法院判决用人单位支付欠款，但是单位仍不支付的，劳动者可以自判决书规定的期限届满后两年内向法院申请强制执行。 4.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。 劳动者应当提前三十日以书面形式通知用人单位解除劳动合同。 劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。 劳动者未提前提出的，应当赔偿用人单位的经济损失。 《劳动争议调解仲裁法》第九条 用人单位违反国家规定，拖欠或者未足额支付劳动报酬，或者拖欠工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的，劳动者可以向劳动行政部门投诉，劳动行政部门应当依法处理。
关于巴彦淖尔修建房子诉讼流程如何规定的问题,根据相关政策法规分析如下： 起诉：当事人应当确定好被告，书写民事诉讼状，说明当事人身份情况、诉讼请求、以及事实与理由。 为确保判决的顺利执行，还可以申请人民法院采取财产保全措施。 受理：人民法院经审查认为符合起诉条件的，应当在7日内立案受理。 经审查不符合起诉条件的，在法定期限内裁定不予受理。 举证：人民法院可能会指定举证期限，要求在期限内提交全部证据材料，逾期提交的证据则不予质证。 开庭：人民法院会安排开庭日期，并提前通知当事人。 开庭时应准时到庭，原告无正当理由迟到的，人民法院会裁定按照撤诉来处理。 开庭审理需要经过核实双方当事人身份、告知当事人诉讼权利及义务、询问当事人是否申请回避、始法庭调查、举证质证、法官询问、法庭辩论、陈述最后意见、法庭调解和宣判的程序。 裁判：裁判是法院在案件审理判决执行中，就程序问题或部分实体问题所作的决定。 如果不服判决，可以上诉。 执行：如果一方当事人拒不履行人民法院的裁判，人民法院根据另一方当事人的申请，实施强制执行，或者由行政机关依照职权采取强制措施，以执行人民法院裁判的法律制度。
快速咨询在线专业律师
3分钟快速回复
