一、完善施工合同条款。
有一些施工企业法律意识较为淡薄，他们觉得反正现在的施工合同都是套用建设部《建设工程施工合同》示范文本，没必要修改了。其实不然，示范文本通用条款虽然从各方面规定了发包人和承包人的一些权利义务，但还有很多是通用条款没有规定的，需要在专用条款中约定。例如，对于工程变更追加造成工期顺延的具体计算方式，通用条款就没有规定。
有一个案例，某建筑公司承接某银行办公楼工程，合同约定180天完工，但最后实际工期为300天。竣工结算时，某银行以工程延期为由对建筑公司罚款100万。建筑公司则以工程有追加变更为由抗辩，不同意扣款并诉至法院要求某银行支付全部工程款。最终，法院判决建筑公司应当赔偿某银行因工程延期竣工造成的损失80万，理由是双方在合同中没有对工程量追加导致工期顺延的计算方式作出约定，即使有追加，工程实际工期也远远超过合理工期，且建筑公司未取得工期顺延的签证。法院判决对某建筑公司极为不利。试想，如果某建筑公司重视合同的签订工作，在专用条款中就工程量追加导致的工期顺延计算方式作出约定，可能就不会发生此类事件了。因此，如何完善专用条款，对施工企业来讲是很重要的。
二、重视签证管理。
签证对施工企业非常重要，特别是对于一些涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料，施工企业应当特别重视。在前面那个案例当中，如果某建筑公司能够拿到业主就工期顺延的签证，建筑公司就可以对抗业主提出的工期索赔，并避免最后的不利后果。
还有一些施工企业觉得，工程量追加了是事实，就算没有签证，业主也要付款。其实不然，《建设工程施工合同》示范文本通用条款31.2条规定：“承包人在双方确定(工程)变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”因此，即使业主确认了工程量追加，但如果施工企业不及时提出变更工程款的报告，最后很可能导致该工程款得不到认可。
三、充分运用建设工程价款优先受偿权。
《合同法》第286条规定，“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。
行使优先受偿权应注意几个问题：
1、行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
2、优先受偿的建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
3、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项(50%以上)后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
4、建设单位逾期支付工程款，承包人催告后在合理期限内发包人仍不支付。
5、建设工程性质适合于折价、拍卖。对学校、医院等以公益为目的的工程一般要排除在优先受偿范围之内。
四、提起代位权诉讼
有些发包人往往以对外债务收不回来为借口表示无力支付工程款，对此承包人可按照合同法的规定提起代位权诉讼。《合同法》第73条规定：“因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。”例如，某化工厂欠了施工企业的工程款，而某公司又欠化工厂的货款未付，这时施工企业就有可能提起代位权诉讼，直接起诉某公司要求其支付货款。提起代位权诉讼
应当符合以下条件：
1、债权人对债务人的债权必须合法。也就是说，承包人与发包人已经办理了工程款结算手续，发包人确实应当支付工程款而没有支付。
2、债务人怠于行使其债权，并对债权人造成损害。这主要是指发包人不支付承包人的工程款，又不以诉讼方式或仲裁方式向其债务人主张其到期债权，导致承包人不能拿到工程款。
3、债务人的债权已经到期。即承包人的工程款已经超过付款期限，发包人仍然没有支付。
4、债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。专属于债务人自身的债权主要是指基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权和劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身伤害赔偿请求权等权利。
五、在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行
如果承包人直接起诉发包人，判决胜诉后却发现发包人没有财产可供执行，但发包人对第三人有到期债权。这时，承包人可以向法院申请对该到期债权予以强制执行，要求第三人直接向承包人履行债务。但是，应当注意的是，第三人如果在收到法院协助履行通知后十五天内提出了书面异议，则法院不能对其强制执行。这时，承包人只能另外提起代位权诉讼，要求法院判决第三人向其履行债务。
读完文章还有法律疑惑？马上
问律师拖欠专题为您提供北京上海山东广东天津重庆深圳济南浙江江苏南京青岛拖欠,工资,货款并提供免费的拖欠法律咨询及律师!
拖欠农民专题为您提供北京上海山东广东天津重庆深圳济南浙江江苏南京青岛拖欠农民,农民工工资,论文并提供免费的拖欠农民法律咨询及律师!
工资拖欠专题为你提供北京上海山东广东天津重庆深圳济南浙江江苏南京青岛工资拖欠,农民工,怎么办并提供免费的工资拖欠法律咨询及律师
工程款支付申请专题为您提供最新最全的工程款支付申请相关法律知识，以及提供全国各地的工程款支付申请最快捷的律师在线法律咨询服务
工程款拖欠问题一直是存在的，在欠款人拒不支付工程欠款的情况下，部分被欠款人选择请求追债公司的帮助，来协助要回工程欠款。那么我们应该怎样去解决工程款纠纷？如何有效合法的追讨工程款？如果起诉，怎样进行工程款拖欠诉讼？
预付工程款专题为您提供最新最全的预付工程款相关法律知识，并提供全国的预付工程款律师在线为您提供预付工程款相关的法律咨询!
建筑施工总承包资质标准是根据建筑工程施工总承包资质制定的标准，房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。取得施工总承包特级资质的企业可承担本类别各等级工程的工程总承包、施工总承包和项目管理业务。华律网小编为您介绍建筑工程承包资质的标准，国家对承包人资质的规定，办建筑资质的费用，建筑工程资质承包的范围，古建筑工程承包资质，房屋建筑工程承包资质的审核，申请铁路工程施工总承包一级资质，房屋建筑工程施工总承包业资质等级标准，房屋建筑工程施工总承包企业一级资质。
在生活中，当工人辛辛苦苦完成了工程，却被拖欠工程款，是不是会感觉很无助。拖欠工程款是指在建设工程中，发包方不按合同或结算报告支付工程款，导致拖欠承包方工程款，而承包方又拖欠分包商等一系债务。下面华律网小编为您介绍工程款纠纷类型；工程款表现方式；工程款纠纷管辖确定依据；挂靠工程款纠纷的处理方式；工程款纠纷如何避免；工程协议如何签署；工程款纠纷问题如何应对；工程款一直没付清怎么办；怎么合法有效解决工程款问题。
招标是一项针对性很强，有组织的市场交易行为，招标人(买方)需要发出招标公告或投标邀请书，邀请特定或不特定的投标人(卖方)在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。那么，招标投标法是什么，招标文件是怎样的，招标流程具体是怎样的呢，招标公司是做什么的，工程招标的风险有哪些，邀请招标有哪些规定，土地招标流程是怎样的?这些都是大家关于招标想要了解的问题，对于这些大家关心的问题，接下来华律网小编将为您答疑解惑，一起来看看吧。
投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得以不正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其递交的投标保证金...华律网小编为方便大家更全面的理解，整理了投标保证金的最新规定、退还时间以及会计分录等相关知识，欢迎阅读。
工程施工工程纠纷工程承包
快速咨询在线专业律师
3分钟快速回复
