报告编号：NO.20240108*****
【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告2022最新二审代理词的内容范本内容是什么
审判长、审判员：
本律师依法接受____工程有限公司委托，担任其与，____实业有限公司碎石加工合同纠纷一案上诉审的代理人。现特发表如下法律意见：
本律师认为：本案争议主要集中在三个方面：其一，原料是否超规格；其二，预付款是否迟延支付；其三，被上诉人是否有履约能力。在这三个方面中，必须区分主要矛盾和次要矛盾。抓住了主要矛盾，才能对本案作出正确的处理。
本案的主要矛盾在于，被上诉________实业有限公司根本缺乏履约能力。原料是否合规格，预付款是否按期支付，均无法改变合同无法履行的性质，因此，被上诉人无履约能力是本案的关键所在，是上诉人与被上诉人双方发生经济纠纷的根本原因。
被上诉人明知自己无履约能力，却与上诉人签约，其行为具有欺诈性质，应当依法确认合同无效，损失应依法由过错方被上诉方承担。
原判决认定事实不清，适用法律不当，明显属于错判。具体表现在：
一、认定事实方面
错误之一，原判决对本案最关键的事实，即被上诉人缺乏履约能力，未予认定，这是一审判决致命的错误。
被上诉人根本无履约能力的事实在于：
其一，被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的人力。根据合同第四条的规定，被上诉人应在合同签订后十五天内即1993年4月6日向上诉人提出劳动安排与生产组织计划。但被上诉人未能依期提出。1993年4月15日，被上诉人与徐___签订了一份《碎石加工合同》，规定由被上诉人向涂___提供90cm以下花岗岩片石25万立方米，由涂___加工成0一5cm、5一20cm、20一40cm三种规格碎石；涂___每月必须保证完成23000立方米碎石的任务。这样，便把上诉人在《碎石加工合同》中整个工程任务完全转包给了一个个体经营者。签订这样一份包工合同之后，被上诉人才于1993年4月22日向上诉人提出劳动安排和生产组织计划。可见，被上诉人不具备履行《碎石加工合同》的人力。
值得说明的是，涂___又何尝具有履约的人力呢?整个生产期间，经常只有十几个工人在工场生产，根本无法完成整个工程任务。
其二，被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的物力。第一，其破碎设备性能极差，无法承担25万立方米的碎石加工任务。被上诉人共有五部颗式破碎机，它们在整个合同履行过程中只为上诉人加工了4362立方米的碎石。1994年1月29日被上诉人在提交给原审法院的补充材料中称，“现机器经检查已无法使用”。试问，这五部顺式破碎机只为上诉人加工了几千立方米的碎石，离完成整个工程量还差十万八千里，就已经坏了，如何能够承担25万立方米碎石加工的艰巨任务呢?第二，经____有色金属研究院对上诉人的破碎设备进行技术鉴定，结论表明，这五部额式破碎机造型不对，只能加工32cm以下的石料，无法完成合同规定的加工90cm以下石料的任务(而且被上诉人并无二次破碎手段，即既无破大块设备，也无爆破许可证)。
其三，被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的财力。被上诉人在起诉人起诉状中称，上诉人没有按规定时间支付预付款，因其急需这笔资金用于开工准备，因此生产准备工作受到严重影响。这就说明被上诉人缺乏履约的财力。
合同的实际履行情况充分印证了上述各点。在整个合同履行期内，被上诉人从1993年6月22日正式投产之日起，至11月10日被上诉人单方解除合同之日止，正常生产时间共达4个月零19天，按合同规定的碎石加工任务为100，350立方米怡即使从被上诉人收到上诉人预付款之日(7月31日)起，至其向上诉人提出原材料超规格之日(10月10日)止计算，完全无争议的正常生产时间共为2个月零10天，按合同规定的加工任务也应为52000立方米。可是被上诉人在整个生产期间内却仅仅为上诉人加工了4362立方米碎石，差距何其悬殊!可见，本案的症结并非原判决所认定的所谓上诉人迟延支付预付款和原材料超规格问题，而是被上诉人根本缺乏履约的能力!
原判决对上述关键事实视而不见，却抓住某些枝节问题大做文章，颠倒了主次、是非，是导致本案错判的根本原因。
错误之二，原判决毫无根据地认定上诉人违约。
原判决对被上诉逾期提交生产组织计划、逾期提供场地、逾期投产，以及未经双方协商一致而单方解除合同的事实只字不提，却毫无根据地认定上诉人违约，这是原判决在认定事实方面的第二个错误。
其一，关于原判决所谓上诉人迟延支付预付款问题。根据合同规定，被上诉人应先向上诉人提交一份预付款申请书，上诉人于收到申请书后23天内通过银行付款。合同签订后，上诉人于1993年7月1日收到被上诉人的预付款申请书，7月24日即通知银行转账，因此符合合同规定。被上诉人称其曾于1993年3月23日向上诉人提交预付款申请书，但未能举证，不足为据。
其二，关于原判决所谓上诉人提供超规格片石原料问题。原审法院委托____镇人民政府城建办进行鉴定，其鉴定对象和鉴定方法均有不当。其委托鉴定的对象是“露出表面的石料”，并不是对全部石料进行全面、客观、科学地鉴定：其鉴定方法是取每块石料的最大直径，而不是取平均直径(三个垂直方向尺寸的平均值)，因此其鉴定结论不足为据。
二、适用法律方面
错误之三，原判决错误地确认了《碎石加工合同》的法律效力。
其一，根据最高人民法院法(经)发(1987)20号司法解释第五条的规定，“订立经济合同的当事人应当具有与其经营范围和经营规模相适应的自有资金和履行合同、承担责任的能力。有些工商企业虽经工商行政管理部门核准登记，取得了营业执照，但是明知自己没有履约能力，仍与其他单位签订经济合同，其行为具有欺诈性质，应当确认为无效合同”。因此，在本案中，被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的能力，却仍与上诉人签约，其行为明显具有欺诈性质，其与上诉人所签订的《碎石加工合同》应依法确认为无效合同。
其二，根据经济合同法第19条的规定，“加工承揽合同，应根据定作方提出的品名、项目、质量要求和承揽方的加工、定作、修缮能力签订。除合同另有规定以外，承揽方必须以自己的设备、技术和劳动，完成加工、定作、修缮任务的主要部分，不经定作方同意，不得把接受的任务转让给第三方”。在本案中，被上诉人未经上诉人同意，把25万立方米的加工任务全部转包给个体经营者涂____违反了上述规定，属于转包合同，因此应当依法确认合同无效。
《碎石加工合同》的无效，是由于被上诉人欺诈和非法转包所造成，过错责任在于被上诉人一方。因此被上诉人应当赔偿上诉人因此而造成的经济损失。据统计，上诉人因为被上诉人无法完成加工任务而造成外购碎石差价损失达人民币1701342元。
综上所述，由于原审判决在认定事实和适用法律方面都存在严重失误，导致本案错判。因此，本律师特此要求____省高级人民法院依法撤销原审的错误判决并予改判，驳回被上诉人的无理起诉，判令其赔偿上诉人的全部经济损失。
此致：
人民法院
如果希望能够用法律维权，建议你可以进行华律网在线咨询，专业的律师团队会为你解答问题，及时合法的保护你的权益。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声律师事务所主任，资深执业律师，执业证号：15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十年年，曾从事多年公安机关工作，任专职律师三十年年，其中担任主任律师十几年。具有扎实的法学理论功底，全面的法律实务知识，良好的分析、判断、解决法律实际问题的能力。从1987年起进入律师行业，以求实认真的态度，严谨细致的思维，办理了千余件各类民商事及刑事案件,为委托人提供专业化法律服务，最大限度地维护了委托人的合法权益，积累了丰富的诉讼和非诉法律服务经验。曾先后担任几十家公司、企业法律顾问等社会职务。先后发表论文几十篇，荣获某市司法行政先进工作者称号。宋建军律师注重法律服务的品质和效率、以专业的精神满足客户的需求，对代理的案件责任感重、使命感强!良好的职业道德和执着求真，追求公平正义的工作态度让宋建军律师在委托人以及同行中树立了良好的形象。宋建军律师的执业理念：公正、专业、优秀、奉献!工作地址：四川省成都市成华区双荆路1号泰业北城广场A做1304室电话：18190840309（微信同号）工作QQ：2506354150邮箱：[email protected]擅长领域介绍宋建军律师擅长办理：建筑房产、债券债务、买卖合同、婚姻继承等民商事诉讼业务及经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪等刑事案件。对法律顾问公司的风控管理、争议解决、法人治理等非诉法律事务具有一定钻研及实务经验。详细>>
在线咨询
如果财物价值较大构成侵占罪，属于刑事案件就会立案。侵占罪，是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。有证据证明价值较大的财物被拿走且拒不退还的可以报案。关于坐出租车丢东西报案后立案的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声律师事务所主任，资深执业律师，执业证号：15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十二年，曾从事多年公安机...
依法配备公务用枪的人员或单位，非法将枪支出租、出借给未取得公务用枪配备资格的人员或单位，或者将公务用枪用作借债质押物的；关于现行刑法对非法出租枪支罪立案是怎么规定的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
股东直接诉讼的类型分成请求法院确认股东会议决议无效，请求法院撤销股东会议决议，在公司高层管理人员损害股东合法权益的情况下，股东能提起损害赔偿，股东的查阅权受到侵犯的，股东可以请求人民法院，要求公司提供查阅资料。关于股东直接诉讼制度分为哪几种类型的问题，下面华律网小编为您详细解答。
依据《公司法司法解释》的规定，名义股东不想代持股权的，一般不通过诉讼的方式变更股权，而是采取股权转让的方式，将股权转让给实际出资人，办理股权变更登记。
关于物业服务人可以是个人吗的问题，华律网小编整理以下内容，需要的拿去!物业服务人可以是个人吗?物业服务人可以是个人。物业服务合同是业主团体与物业服务企业就共有部位维护、管理、维修等事项签订的委托合同。1、物业服务企业与开发建设单位签订的前期物业服务合同有效。2、业主委员会与业主共同决定选聘的物业服务企业签订的合同有效。物业服务人的义务类型包括一般义务、信息公开义务等。...
刑法没有损害他人财产罪，损坏他人财产数额较大的，构成故意毁坏财物罪，立案标准是：造成公私财物损失五千元以上的;毁坏公私财物三次以上的;纠集三人以上公然毁坏公私财物的;其他情节严重的情形。关于损害他人财产罪立案标准是怎样的问题，下面华律网小编为您详细解答。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声...
开庭以后的判决书一般在六个月内出具判决书，有特殊情况需要延长的，可以延长六个月，还需延长的，可以再延长三个月。关于开庭以后的判决书多久会出来的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
保证合同诉讼管辖法院确定的方式：一般情况下,因合同纠纷引起诉讼由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。但如果当事人约定由牵连地法院（合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等）管辖的,可以按照约定执行。关于保证合同诉讼管辖法院如何确定的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
恶意获取公民信息罪的立案标准是：本罪是行为犯，并不以实际上发生法定的危害结果作为犯罪成立的要件，只要实施了恶意获取公民信息的行为，就应立案追诉。关于刑法中关于非法获取公民信息罪的立案规定是什么的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
达到下列标准，违规出具金融票证罪才能立案：个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。关于达到什么标准违规出具金融票证罪才能立案的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
生产(包括配制)、销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应当予立案追诉：关于刑法生产劣药罪怎么立案的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
组织会道门破坏法律实施罪的立案标准：该罪是行为犯，只要行为人实施了非法批准征用、占用土地的行为，原则上就构成犯罪，应当立案追究。犯本罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。关于什么标准下组织会道门破坏法律实施罪才立案 的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
关于做假烟四百万判几年，有没有法律规定的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 法律分析 做假烟四百万会判几年，需要综合考虑整个案情来判断，不是依据单个涉案金额就可以做出判断。 生产、销售伪劣产品罪，是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额达5万元以上的行为。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百四十条 生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
关于故意杀人罪的客观行为表现为什么的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 1、特点是直接或间接作用于他人的机体，使其生命在自然死亡时间之前终结。 首先，这种剥夺他人生命的行为必须是非法的。 如实行正当防卫或执行公务而剥夺他人生命，不构成犯罪。 其次，必须有剥夺他人生命的行为。 2、剥夺的行为方式既可以表现为作为，如枪击、刀砍、斧劈等，也可以表现为不作为，如不给婴儿哺乳致其死亡等； 剥夺的手段既可以是徒手，也可以利用工具，或者利用他人，或者利用自然力。 但是，如果行为人使用放火、爆炸、投毒等危险方法杀人并危害公共安全的，则应按危害公共安全的犯罪处理。 最后，本罪是结果犯，即只有杀人行为已经造成被害人的死亡，才构成犯罪既遂。 因此，必须注意行为人的杀害行为与被害人死亡之间，是否存在因果关系，否则不成立本罪的既遂。
关于对于侵犯公民个人信息罪判多少年的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 对于侵犯公民个人信息会判处的刑期是：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 法律依据 《刑法》第二百五十三条之一 违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
关于怀孕被打流产怎么量刑，法律有哪些规定的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 怀孕被打流产怎么量刑 殴打孕妇造成孕妇流产的，如果明知对方是孕妇的，可能会构成故意杀人罪，依据犯罪情节认定量刑。 《中华人民共和国刑法》 第二百三十二条【故意杀人罪】故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑； 情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑； 致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 本法另有规定的，依照规定。
关于11岁青少年参与打架事件是否构成犯罪的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 11岁青少年参与打架事件是否构成犯罪 尊敬的各位群众，11岁的未成年人参与暴力冲突通常不能被判定为犯罪行为，根据我们的法律规定，未满12周岁者，无需对他们实施的刑事行为负责并承受相应的刑事法律制裁。 然而需注意的是，如果这些孩子有意伤害他人，将面临法定的3年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事惩罚。
快速咨询在线专业律师
3分钟快速回复
