【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告工程索赔策略有哪些关键点
工程索赔是一项具有计划性、程序性、灵活性、繁杂性的工作,必须讲究策略,下面就几点关健性的策略阐述如下。
(一)必须认真阅读并签好工程承包合同的每一条款
承包商与业主之间的权利和义务是建立在双方签订的合同基础上,合同文件对双方都具有法律约束力。只要合同文件没有限制索赔的条款并存在提供索赔的事实,就可以进行索赔。一般来讲,引起承包商索赔的原因是合同基础条件的变化使承包商遭受额外损失。如合同文件的规范、质量要求、图纸、工程范围、工程量、施工工期、地质条件和天气等现场条件,材料价格、业主提供的材料或设备、指定分包商和供应商的履约等,承包商必须高度重视。
(二)变更及新增项目的索赔技巧
对于变更项目和新增项目的索赔谈判应在其施工开始之前进行。若在新增项目和变更项目完工后才开始索赔谈判。业主往往会有意拖延谈判时间,并将新增和变更项目单价定得过低并拖延付款,使得承包商进退两难。在索赔谈判中,对于有些证据确凿的费用,如材料费、人工费,一定要坚持,不轻易让步;对于比较灵活的费用,在必要时可做出让步。在谈判过程做出让步时,可分步让步,而不要一下让到最低价格,否则业主会认为索赔费用水分太多,不真实,反而容易使索赔陷入僵局。
(三)承包商要积极寻求索赔机会
在工程投标阶段要善于发现一些潜在的索赔问题(如图纸设计的漏项或错误,地质条件的变化等),并且降低可能会被删除部分项目的单价。承包商中标后在工程施工阶段,对工程项目中明显的设计遗漏或失误,及时主动向业主或监理方提出,有目的地准备详尽的资料,适时提出索赔。
(四)对一些金额较少的索赔应予以放弃
在实际工程施工过程中经常出现一些数额较少的索赔项目。承包商斤斤计较,反而会使承包商与业主的关系不融洽,因小失大。承包商虽然不正式提出索赔要求,但应书面通知业主和监理方所发生的变更金额,这样有利于在大的索赔项目中取得成功。
(五)注意防范的几个问题
1、投标报价时的疏忽。承包商应仔细研究招标文件,详细进行施工现场查勘,慎重确定报价。为了中标而冒险地降低报价,从而在投标报价时就埋下了亏损的种子,限制了施工索赔成功的可能性。
2、商签合同时的疏忽。合同谈判过程中对原合同条件的任何改动,应以“谈判纪要”的形式写出,作为该项目合同文件的有效组成部分,否则将错过索赔的时机。
3、对口头的工程变更指令不取得确认。有的工程师常向承包商发生口头的工程变更指令,此时,承包商应要求工程师补发书面指令,或正式备函给工程师,要求予以正式确认。否则,会冒得不到应有的经济补偿的风险。
4、没有在规定的时限内发出索赔通知书。FIDIC合同条款明确规定,如果承包商提出额外付款的索赔要求,他应在索赔事件初发时期的28天内,向工程师和业主发出“索赔意向通知书”。《示范文本》的规定与这个时限相同。承包商应根据具体工程项目合同文件的规定执行,不可忽略时限天数。
5、索赔报告对事实论证不足。根据工程施工合同条件,承包商发出索赔通知书后,每隔28天应报送一次索赔证据资料,并在索赔事件结束后的28天内报送总结性的报告。在该报告中,应附有索赔款计算书和必要的索赔证据资料。证据资料应集中论证该项索赔的发生过程、严重程度及造成的具体损失款额。这些证据是否充分有力,对索赔的成败关系重大。
6、没有及时申请并获准延长工期。在土建工程施工过程中,由于多方面的原因,经常导致工期拖延。这时,承包商及时研究发生拖期的原因,并把不属于自己的责任的拖期向工程师正式提出,要求获得工期延长。
7、计价方法不当,索赔款额高。索赔款的计价方法经常采取的有实际成本法,总费用法,修正的总费用法等。在这些计价方法中,反映附加成本的实际费用法比较适用,容易被业主和工程师接受。另一个较常发生的问题,是承包商的索赔款额过高,且论证资料不足,使工程师和业主反感。这样做不仅会导致索赔失败,也伤害了承包商自己的信誉。
8、采取了“算总帐”的索赔方法。施工索赔的正确作法,是把索赔纳入按月结算的轨道,要求工程师和业主按月结算支付工程款和索赔款。这样,使索赔逐月解决,以免累积成为巨额。
9、在业主拒付索赔款的条件下继续施工并建成工程。按照工程施工合同条款的做法,当业主长期不支付工程款或索赔款时,承包商有权暂停施工或放慢施工进度。按工程进展支付工程款,按合同原则支付索赔款,按工程施工合同条款办事的基本原则,合同双方都应遵循。
在工程施工中,合同双方应密切配合,公正合理地解决合同实施过程中出现的任何问题,保证工程项目顺利建成。在处理施工索赔问题时,双方也应持这个态度。但是在施工索赔的实践中,合同双方极易发生对抗,甚至形成严重的合同争端。承包商在提出索赔要求以及进行索赔谈判的时候,一定要注意方式和方法,不要引起矛盾的激化。
以上就是华律网小编整理的相关知识,希望能够回答您的疑问。
发包方拖欠工程款违约纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。法律咨询:装修包工头工程中途逃逸拒不退还工程款怎么办?请问房屋装修包工头工程中途逃逸且拒不退还工程款,作
杨帆律师本科毕业于中国政法大学,研究生毕业于四川省社会科学院,师从全国著名商法学家周有苏,具有良好的包括公司法在内的商法学基础。现执业超过10年,在公司法律事务、刑事控告与辩护、建...
可以通过协商的方式追回工程款,经过协商,对方没有正当理由依然拒绝支付工程款的应当做好起诉的准备,欠工程款构成违约,所以在起诉时可以要求对方按合同约定或者按法律规定承担违约责任,不过正式起诉之前也可以委托华律网律师跟对方沟通,华律小编通过以下内容详细介绍煤矿欠工程款能收回来吗的问题。
建筑公司欠款时,开发商在一般情况下是没有责任的。因为建筑商的债务被视为建筑商自己的责任,开发商只负责支付建筑商的工程款,而不负责建筑商的债务。建筑商与开发商之间的合同规定了双方的责任和义务,建筑商必须按照合同约定完成工程,并承担相应的债务。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
如果挖机被拖欠工程款,可以收集所有与欠款相关的文件和证据,在起诉前,可以委托律师向欠款人发出律师函。如果欠款人仍未履行付款义务,可以提交诉状和相关证据向法院提起诉讼。下面是华律网小编整理的有关挖机被拖欠工程款如何起诉欠款人问题的解答,希望对你有帮助。
在只有工程承包合同的情况下即便起诉也很难要回欠款,因为仅凭工程承包合同不能证明被告欠款不还,所以没有任何其他有效证据的千万不能贸然起诉,原告在起诉之前要收集充分的证据证明被告方欠款不还,希望华律网小编在下文整理的资料能够给原告提供相应的参考意见。
拖欠工程款纠纷需要准备的证据有:双方的工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。关于拖欠工程款纠纷需要准备什么证据的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
杨帆律师本科毕业于中国政法大学,研究生毕业于四川省社会科...
遭遇校园霸凌的可以通过报警,向家庭学校反映情况的方式保护自己,校园霸凌的现象可能会构成故意伤害罪,如果行为人要承担刑事责任但是未满十八周岁的,则应当从轻或者减轻处罚。关于遭遇校园霸凌怎么保护自己的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
工程款纠纷的诉讼时效是三年,三年内可以起诉。工程款纠纷的诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道拖欠行为之日起计算,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院一般不予保护。关于工程款纠纷具体多长时间内可以起诉的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
工程款纠纷诉讼时效为三年,特殊情况可以申请适当延长。该诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算,自权利受到损害之日超过二十年的人民法院不予保护。关于工程款纠纷诉讼时效为多久的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
拖欠工程款不会判刑,因为拖欠工程款是属于我们国家法律当中所规定的民事方面的纠纷,所以根本就不会存在着刑事方面的问题的,在这方面是不需要过多担心。关于欠钱不还就是没有钱还怎么办的问题,下面由华律网小编来为你详细解答。
工程款纠纷的诉讼时效是三年,三年内可以起诉。工程款纠纷的诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道拖欠行为之日起计算,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院一般不予保护。关于工程款纠纷具体多长时间内可以起诉的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于预测被欠工程款能否回来的问题带来帮助。